现在的建设工程大多都是承包给专门的建设公司来施工的,在确定好承包方之后,发包人和承包人需要签订一份承包施工合同,来约定好施工项目要求、施工期限、承包价格等问题,如果在施工过程中有一方违约的话,另一方有权向对方提出索赔,那么施工索赔的依据有哪些?

一、施工索赔的依据有哪些

  《民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

  第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  第八百零五条 【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  第八百零六条 【合同解除及后果处理的规定】承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

  发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

  合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。

  第八百零七条 【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

施工索赔的依据有哪些

二、工程施工索赔证据

  1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣工质量验收报告。

  2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令。

  3、工程各项经发包人、监理工程师签字的签证。

  4、工程各项会议纪要、协议、往来信件、指令、信函、通知、答复。

  5、施工计划及现场实施情况记录、施工日报及工长日志,备忘录。

  6、工程送电、送水,道路开通、封闭的日期记录。

  7、工程停水、停电和干拢事件影响的日期及恢复施工的日期。

  8、工程预付款、进度款拨付的日期及数额记录。

  9、工程有关施工部位的照片及录象。

  10、每天的天气记录,工程会计核算资料。

  11、工程材料采购、订购、运输、进场、验收、使用等方面的的凭据。

  12、国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件。

三、施工索赔须注意事项

  1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

  2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

  3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

  4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。